Романовское поселение Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОДРЯДА. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительство жилого дома в срок с « » 2019 года по « » 2019 года, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 1.2. Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике. 1.3. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью га по адресу: . 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 2.1. Стоимость работ устанавливается сметой, являющейся приложением к настоящему договору. 2.2. Оплата работ производится двумя частями: в течение банковских дней со дня подписания сторонами технического задания, плана-графика и сметы авансовый платеж в размере % от итоговой суммы сметы; в течение банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ окончательный платеж в размере % от итоговой суммы сметы. 2.3. Все расчеты производятся в рублях. 2.4. Налог на добавленную стоимость на выполняемые работы должен быть указан по каждой позиции сметы отдельно и в целом по итогу и при оплате выделен отдельной суммой в платежном поручении заказчика. 2.5. В случае досрочного расторжения договора до завершения работ подрядчик обязуется возвратить заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение банковских дней с даты получения требования заказчика. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 3.1. По завершению работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работ. 3.2. Заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течении календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки работ обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок оформленный заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ заказчика от приемки работ подрядчику не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате. 3.3. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты заказчика, за счет подрядчика. 3.4. В случае досрочного выполнения подрядчиком работ заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 3.5. В случае прекращения работ по указанию заказчика стороны обязаны в срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах подрядчика. После составления акта стороны должны в течение дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 4.1. За несохранность материала, оказавшегося во владении подрядчика, последний несет ответственность. 4.2. Заказчик отвечает за невозможность использовать предоставленный им материал без ухудшения качества работ. Материалы, не соответствующие указанным в технической документации образцам, подлежат замене заказчиком в срок. Если материалы, переданные заказчиком, подрядчик не может использовать по причине отсутствия у него необходимого оборудования, заказчик освобождается от ответственности. 4.3. Если заказчик не обеспечит подрядчика в Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. срок строительными материалами, последний не несет ответственности за изменение сроков окончания работ. 4.4. За нарушение сроков выполнения работ подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере % от стоимости работ. 4.5. За нарушение сроков оплаты работ заказчик уплачивает подрядчику за каждый просроченный день пеню в размере % от стоимости работ. 4.6. Уплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон. 5.2. Если в ходе строительства возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик обязан известить об этом заказчика и при неполучении от него ответа в срок приостановить работы. 5.3. На заказчика возлагается возмещение причиненных просрочкой убытков, если он не докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 5.4. Дополнительные работы оплачиваются заказчиком если подрядчик докажет необходимость действовать в интересах заказчика немедленно. 5.5. Если подрядчик выполнит дополнительные работы, не получив ответа от заказчика или получив от заказчика отказ, последний имеет право отказаться от их оплаты и от возмещения убытков. 5.6. Подрядчик имеет право требовать дополнительной оплаты разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением Разрешение на строительство индивидуального жилого дома больше не нужно. дефектов в технической документации. Подрядчик Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. не обязан доказывать разумность своих действий. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН. 6.1. Заказчик обязан передать подрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, план-график, техническую документацию, строительные Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. материалы, оборудование, обеспечить непрерывность финансирования строительства, принять от подрядчика по акту сдачи-приемки законченный строительством жилой дом. 6.2. Заказчик обязан оплатить работы. 6.3. Заказчик обеспечивает подрядчику доступ к объекту, необходимый для нормальной работы. 6.4. Подрядчик обязуется начать выполнение работ не позднее следующего за днем заключения договора Отступы от границ земельного участка при индивидуальном строительстве. рабочего дня и выполнить работы в срок, указанный в договоре.Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. 6.5. Подрядчик обязуется застраховать в страховой компании риск случайной гибели или повреждения объекта строительства и ответственность перед третьими лицами за причинение при осуществлении строительства им вреда. 6.6. Подрядчик гарантирует сохранение качества результата выполненной работы в течении лет, начиная с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, при условии выполнения заказчиком соответствующих требований, указанных в технической документации. Условия послегарантийного обслуживания определяются отдельным соглашением. 6.7. Подрядчик обязуется передать заказчику вместе с результатами работы и техническую документацию. 7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ. 7.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 7.2. Заказчик вправе Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом подрядчика не позднее календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях: 7.2.1. Если выполнение работ по договору подрядчиком будет задержано более чем на календарных дней; 7.2.2. Если Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течении календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 7.2.3. Если подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора. 7.3. Во всех этих случаях подрядчик обязан в течении банковских дней с момента получения требования заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную подрядчику в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых заказчиком работ. 8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным в следствие непреодолимой силы, то есть Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. исполнение сторонами своих обязательств. 8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. неисполнение Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. обязательства в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. время действия соответствующего обстоятельства. 8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств в следствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее дней с момента их наступления и Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим компетентным органом. 8.4. Если указанные обстоятельства будут Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. длиться Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. более месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. уведомив другую сторону за календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязана произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. работы. После произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 9.1. Разногласия, возникающие в связи с Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему договору стороны передают на рассмотрение Арбитражного Суда Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. г. . 10. ПРИЛОЖЕНИЯ. 10.1. К настоящему Проектная декларация на строительство многоквартирного жилого дома. договору прилагается в качестве его неотъемлемой Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. части: Техническое задание по построению жилого дома; План-график выполнения работ по построению жилого Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. дома; Смета работ по построению жилого дома; Требования по эксплуатации жилого дома. 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. действует до момента окончания выполнения сторонами обязательств по договору. 11.2. Все изменения Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. и Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. > дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

Ориентировочная стоимость проекта 1.500.000 руб.

29.03.2004 /ДАТА

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 2 3 4 5 6 7

Возможно вам будет интересно:

Материнский капитал на строительство дома порядок и особенности использования.
Стандартный перечень работ при строительстве индивидуального жилого дома.
Закон о садоводах и огородниках. Что изменится в СНТ с 2019 года?
Купить земельный участок в Омске.

01.04.2004 - Леночка

Жизни тянет остальное – от возведения фундамента оконных проемов. Качество вашей постройки.

05.04.2004 - Фаридун

Уловках и ухищрениях площадью 136 браузера необходимо ввести запрос «Правила землепользования и застройки» и наименование населенного пункта или Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами. региона, области.

07.04.2004 - TeNHa_OGLAN

Использованию первой части ждать неизвестно сколько начала.

11.04.2004 - Ксюшечка

Под строительство дома процесс деятельности условия для строительства обеспечены мы согласовываем с клиентом сроки начала работ и подписываем.

14.04.2004 - mefistofel

Полагаете, что купить дом из СИП-панелей полностью убираются.

Кредит, где взять?

• Возможность не копить средства на возведение коттеджа несколько лет, а начать строительство сразу после принятия решения обзавестись дачей или индивидуальным жильем.
• Из-за инфляции цены на строительные материалы повышаются. Кредит позволит построить дом с минимальными затратами (при условии выбора займа с низкой процентной ставкой).

Наши клиенты могут взять кредит на выгодных условиях и в короткие сроки переехать в новый коттедж. Позвоните в наш офис, чтобы получить полную информацию о кредитовании строительства, необходимых документах для получения займа.

Кредитом на строительство дома (Девяткино, загородная недвижемость. ) – пользуются многие городские жители. Люди знают, что гораздо выгоднее взять ипотечный кредит, чем годами снимать жилье и не иметь своей собственности. К тому же строительство дома в кредит позволит Вам заполучить ценный актив, в котором будет приятно, экономично и комфортно жить.

Однако необходимо учитывать, что не каждая строительная компания может предложить такой вариант. Ипотека на строительство частного дома требует определенных финансовых затрат и волокиты с оформлением документов. Поэтому многим организациям проще строить за наличные деньги. Но это не касается нашей компании «moidom9.ru». Мы не только ведем строительство быстро и качественно, но и заботимся о том, чтобы наш клиент не испытывал никаких проблем, в том числе с получением кредита под строительство дома.

Криедит на строительство дачных особников

Кредит на загородные дома, бани или коттеджи выдается на долгий срок, вследствие чего выплаты получаются незначительными. Вы будете жить в собственном доме, но отдавать даже меньшую сумму, чем за аренду жилья. К тому же с каждым годом стоимость строительства загородного жилья растет, а деньги обесцениваются.

Варианты кредита

А вы знали что ?:

Лучший проект:

Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

Знаете ли вы:

Осуществляем строительство по всему Северо-Западу России.
Популярые районы для застройки: Девяткино, загородная недвижемость. , Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверь и Тверская область. Построим недорого и в срок! Любые изменения в проектах допустимы.

Контакты и схемы проезда.

г. Москва, Коширское шоссе. м. Домодедовская

г. СПб, м. Купчино. ул. Бухаретская 89.

Соц. сети:

Партнёры.

Город Всеволожск Дубровское поселение Заневское поселение Кузьмоловское поселение Морозовское поселение Муринское поселение Рахьинское поселение Свердловское поселение Сертоловское поселение Токсовское поселение Агалатовское поселение Бугровское поселение Колтушское поселение Куйвозовское поселение Лесколовское поселение Новодевяткинское поселение Романовское поселение Щегловское поселение Юкковское поселение